Lecturio – Ihre e-Learning Plattform für e-Vorlesungen und e-Vorträge

Mit Kauf dieses Online-Video-Seminars erwerben Sie für die Dauer von 14 Tagen unbeschränkten Zugang zu dem Vortrag.

Rechtsanwalt Dr. Edgar Joussen

Rechte des Auftragnehmers bei Störungen im Bauablauf

Die Bauzeit ist für Auftraggeber und Auftragnehmer von entscheidender Bedeutung. Für den Auftraggeber steht in der Regel die von ihm zu einem bestimmten Zeitpunkt fest eingeplante Nutzung im Vordergrund, wobei darauf dann auch seine Finanzierung aufbaut. Für den Auftragnehmer hängt von der Einhaltung der Bauzeit seine Kalkulation ab, und zwar sowohl hinsichtlich der Dauer der Baustelle als auch hinsichtlich der Anfangs- und Endtermine.

Kommt es zu Verzögerungen, ist die Rechtslage vor allem für den Auftragnehmer unübersichtlich. Er wird vorrangig bestrebt sein, Ersatzansprüchen des Auftragge-bers zu entgehen. Vor diesem Hintergrund soll in dem Seminar zunächst dargestellt werden, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Bauzeitverlängerung in Betracht kommt.

Mit einer Bauzeitverlängerung wird sich ein Auftragnehmer aber vor allem dann, wenn diese vom Auftraggeber zu vertreten ist, nicht begnügen. In einem zweiten Hauptblock werden deswegen die z.T. sehr schwer zu handhabenden Rechte eines Auftragnehmers erläutert, die auf Ersatz seiner Mehrkosten oder sogar auf Gewäh-rung einer zusätzlichen Vergütung gerichtet sind.

Dargestellt wird die Rechtslage sowohl zum BGB- als auch zum VOB-Vertrag. Grundlage sind zahlreiche Beispiele aus der Praxis, die Beschreibung wichtiger Fallgruppen sowie diverse Übersichten, damit der Zuhörer dem Vortrag leichter folgen kann.

Dieser Vortrag wurde am 30.03.2010 aufgezeichnet.

Kapitelübersicht dieses e-Vortrags

1. Literatur
2. Bedeutung der Bauzeit
3. Bauzeit und Ausführungsfristen
4. Rechte des AG bei vom AN verschuldeten Bauverzögerungen
5. Bauzeitverlängerung bei Behinderungen
6. Rechte/Mehrkostenansprüche des AN bei Behinderungen – Überblick
7. Rechte/Mehrkostenansprüche des AN bei VOB-Vertrag
8. Rechte/Mehrkostenansprüche des AN bei BGB-Vertrag
9. Zusammenfassung

Für die Teilnahme an unseren e-Seminaren erhalten Sie auf Wunsch eine Fortbildungsbescheinigung der DeutschenAnwaltAkademie die auf die tatsächlich am e-Seminar teilgenommene Zeit ausgestellt wird. Nach Kauf des e-Seminars erhalten Sie diesbezüglich eine Email von uns. Um ihre persönliche Teilnahmebescheinigung anzufordern, beantworten Sie diese Email bitte unter Angabe der dort abgefragten Daten. Die Teilnahmebescheinigung wird Ihnen dann innerhalb von 6 Wochen per Post zugestellt.